Поиск

О взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ

в___________________________
(наименование арбитражного суда)
Копия:__________________________
(наименование и почтовый адрес ответчика)
Истец:__________________________
(сведения об истце, указанные в подп. 2 п. 2 ст. 125 АПК РФ)
Ответчик:_______________________
(сведения об ответчике, указанные в подп. Зп. 2 ст. 125 АПК РФ)
Цена иска______________________
(сумма в рублях, если иск подлежит оценке)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ

В соответствии с условиями договора строительного
подряда, заключенного «__»________20__г. между
нашей организацией (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан приступить к работам
по возведению ________________(наименование объекта) не позднее «__»________20__г. (п.__договора).
Фактически ответчик приступил к выполнению
строительных работ только «__»__________ 20__г.,
т.е. просрочка составила___календарных дней.
В соответствии с п. __договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения
работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере __% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
Договором строительного подряда № _________от
«__»________ 20__г. предусмотрен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров
(п. __договора). Срок для ответа на претензию установлен __календарных дней со дня ее отправки.
Истцом в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении была направлена
претензия (исх. №__ от «__» 20 __ г.) на сумму_______рублей (неустойка за ___ дней просрочки начала работ).
В ответе на претензию (исх. №____________от
__»_______ 20__г.) ответчик претензионные требования не признал, ссылаясь на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.
Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов,
необходимых для начала работ, по состоянию на «__»____20_ г.
подтверждается___________________________(привести доказательства).
Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства о сроках начала
работ, предусмотренные договором.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГКРФ,
прошу:
взыскать с ответчика в пользу нашей организации
подлежащую уплате неустойку за___дней просрочки
начала строительных работ в размере___________
рублей. Расчет неустойки прилагается.
Сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до
предъявления иска:
Приложения:
1. Договор строительного подряда от «__»____20_ г. №__— на__стр.;
2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ – на__стр.;
3. Копия претензии от «__»______ 20__ г. — на___стр.;
4. Уведомление о вручении претензии — на__стр.;
5. Ответ на претензию №__от «__»______20__г.;
6. Расчет неустойки — на__стр.;
7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходимых для начала
работ, — на __стр.;
8. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных
к нему документов (почтовая квитанция, уведомление о вручении заказного письма), – на__стр.;
9. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, — на__стр.;
10.Копия свидетельства о государственной регистрации – на__стр.;
11.Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, — на__стр.;
12.Копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска — на__стр.
Дата подачи заявления: «__»________20__г.
Подпись Печать

Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ
Rate this post